Building club™ Форум архитекторов и строителей.

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Шаблоны договоров

Сообщений 1 страница 10 из 12

1

Договор №__
на разработку дизайн - проекта интерьера помещения

г. Москва "__" __________ 200 _ года

Общество __________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора__________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гр.: _________________________________________, именуемая в дальнейшем "Заказчик", с другой сто-роны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
Термины и определения

Для целей настоящего договора указанные ниже термины будут обозначать или пониматься следующим образом:

Дизайн-проект - комплекс услуг, описанных в п.2.3 договора, по разработке концепции (концептуального решения) художественного оформления интерьера, включающий создание эскиза дизайн-проекта и разработку проектной документации.

Концептуальное решение - это несколько вариантов эскиза, наглядно иллюстрирующего принципы объёмно-пространственной и цветовой организации помещения.

Эскиз дизайн-проекта - цветной эскиз (рисунок) объекта с художественно оформленным интерьером, созданный на основе выбранного Заказчиком варианта, сопровождающийся пояснительной запиской.

Проектная документация - все необходимые чертежи для реализации Эскиза дизайн-проекта в процессе ремонтно-отделочных работ, в частности, расположение электропроводки, сантехники, мебели и т.п., а также ведомость материалов, рекомендуемых для использования при реализации Эскиза дизайн-проекта (без указания их цен).

Планировочные решения - варианты перепланировки помещения.

Документация - планировочные решения, эскиз дизайн-проекта, проектная документация.

Цена договора - сумма, подлежащая уплате заказчиком исполнителю за дизайн-проект.

Акт - акт приема-передачи выполненных работ, составляемый по завершении дизайн-проекта, согласно которому исполнитель передает заказчику документацию.

Задание на дизайн-проект - письменно оформленное и утвержденное заказчиком задание по форме, являющейся Приложением №1 к договору, в котором содержатся все требования к дизайн-проекту, а также все необходимые данные и документы для выполнения дизайн-проекта (Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено исполнителем. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком… п.1. ст. 759 ГК РФ).
1. Предмет договора

Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а Исполнитель принимает на себя обязательство по утвержденному техническому заданию разработать дизайн-проект интерьера помещения (_________), общей площадью _______ м. кв., находящегося по адресу: ______________________________________________________________________________________

1.2. Виды работ, объем и содержание проектной документации, стоимость работ, график выполнения работ, являющиеся предметом настоящего договора, определены: техническим заданием на разработку дизайн-проекта (Приложение № 1 к настоящему договору), составом дизайн-проекта (Приложение № 2 к настоящему договору), стоимостью услуг по разработке дизайн-проекта (Приложение № 3 к настоящему договору), графиком выполнения работ (Приложение № 4 к настоящему договору).

1.3. Работы, не учтенные в приложениях № 1, 2, 3, 4 при возникновении необходимости, выполняются на основании дополнительных соглашений, согласно Приложения №3.
2. Сроки и порядок выполнения работ

2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента (даты) оплаты денежной суммы согласно п. 3.4.1 и предоставления Исполнителю исходных данных, предусмотренных п.п.: 1.2 и 4.7.1 настоящего договора.

2.2. Срок выполнения дизайн - проекта:___________(________________________________________________________________) рабочих дней.

2.3. Исполнение дизайн-проекта осуществляется в соответствии с заданием на дизайн-проект и включает в себя комплекс следующих услуг:

2.3.1 Обмеры помещения и предоставление планировочных решений.

2.3.2. Разработка Эскиза дизайн-проекта.

2.3.3. Разработка Проектной документации к дизайн-проекту.

2.4. Документация к каждой из вышеперечисленных услуг письменно согласовывается с заказчиком.

2.5 Проведение встреч Исполнителя с Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения (корректировки) исполняемого в рамках настоящего договора дизайн-проекта, производится в рабочее время (с 10.00 до 18.00 часов). В случае необходимости проведения встреч в другое время, Стороны согласуют его с учетом возможностей Исполнителя.

2.6. Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п.2.2.

2.7. По соглашению Сторон договор может быть продлен на новый срок.
3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1.Общая стоимость работ, предусмотренных настоящим Договором, составляет сумму, эквивалентную _________ (из расчета___ долл./кв.м.) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день расчетов.

3.2. Указанная в п. 3.1 сумма является договорной ценой на весь период действия настоящего догово-ра, и может быть пересмотрена только в случае изменения объема работ по независящим от Исполнителя причинам.

3.3. Цена Договора включает в себя однократное выполнение услуг, указанных в п. 2.1 Договора на основании задания на дизайн-проект.

3.4. Договорной ценой не учтены расходы за дополнительное (сверх оговоренного в п.5.4 настоящего договора) количество экземпляров документации, а также стоимость услуг сторонних организаций по рассмотрению и согласованию (при необходимости) проектной документации.

3.5. Оплата по договору производится в рублях, по курсу ЦБ РФ на день осуществления платежа в сле-дующем порядке:

3.5.1. В день подписания настоящего договора Заказчик выплачивает Исполнителю Аванс в сумме, эквивалентной _________долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день расчетов, а Исполнитель приступает к обмерам помещений и работам над Эскизом дизайн-проекта.

3.5.2. В день утверждения Эскиза дизайн-проекта (по истечении (________________) рабочих дней с момента подписания настоящего договора) Заказчик выплачивает Исполнителю промежуточный аванс в сумме эквивалентной _________долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день расчетов, а Исполнитель приступает к работам над Проектной документацией дизайн-проекта.

3.5.3. В день подписания Сторонами Акта сдачи-приемки дизайн-проекта Заказчик выплачивает Ис-полнителю ________ долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день расчетов, а Исполнитель пе-редает на разработанный дизайн-проект комплект документов согласно Приложения № 2.
4. Обязательства Сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. В установленный договором срок выполнить и передать Заказчику дизайн-проект помещения, разработанный на основе Приложений №1, 2, 3, 4.

4.1.2. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора.

4.1.3. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки выполнения работ.

4.1.4. Устранять недоделки и дополнять проектную документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия её условиям настоящего договора.

4.2. Исполнитель вправе привлечь третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему договору.

4.3. Исполнитель вправе досрочно завершить работу с согласия Заказчика, при условии выполнения ее качественно и в полном объеме.

4.4. Исполнитель не несет ответственности за материальные ценности Заказчика или третьих лиц, находящиеся в помещении, за исключением случаев, когда Исполнитель принял на себя такую ответственность, и Стороны составили Акт приема-передачи материальных ценностей с указанием их состояния и оценки, которую Стороны устанавливают по взаимному согласию.

4.5. Исполнитель имеет право на фото- и видео съемку реализованного интерьера без указания выходных данных Заказчика и с предварительного разрешения Заказчика.

4.6. Исполнитель имеет право на публикацию реализованного интерьера в специализированных печатных изданиях без указания адреса объекта и с предварительного разрешения Заказчика.

4.7. Заказчик обязуется:

4.7.1. Передать Исполнителю до начала работ необходимую техническую документацию:

* план помещения (выкопировку из строительного проекта);
* план БТИ.

4.7.2. Обеспечить, в согласованное Сторонами время, доступ Исполнителю в помещение для осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором.

4.7.3. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

4.7.4. Своевременно принимать и оплачивать работы, выполняемые Исполнителем в соответствии с настоящим договором.

4.7.5. Обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) дизайн-проекта в течение 3 (трех) дней после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения. В случае если Заказчик не принимает решений в установленный срок, то срок выполнения работ по настоящему договору автоматически продляется на срок задержки принятия решения Заказчиком.

4.8. Заказчик вправе назначить уполномоченное лицо, на основании доверенности, для представления его интересов по настоящему договору.

4.9. Заказчик обязан предупредить письменно (или по факсу) Исполнителя о своем предполагаемом длительном (более 15 дней) отсутствии по адресу, указанному в настоящем договоре и назначить на время своего отсутствия лицо, уполномоченное (с правом подписи), представлять интересы Заказчика по настоящему договору.
5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Сдача разработанной проектной документации осуществляется поэтапно, в объеме и в сроки определенные в Приложениях №1, 2, 3,4 к настоящему договору.

5.2. Для передачи готовой проектной документации Исполнитель обязан уведомить Заказчика об окончании работ (этапа) не позднее 1-го дня, следующего за датой окончания работ.

5.3. Заказчик обязан получить разработанную проектную документацию не позднее 5-ти рабочих дней после получения уведомления об окончании работ.

5.4. В сроки, установленные разделом 2 настоящего договора, Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (этапа) с приложением 2-х экземпляров проектной документации.

5.5. Заказчик обязан в течение 5-ти рабочих дней после получения от Исполнителя дизайн-проекта или иных материалов, предусмотренных настоящим договором, произвести инспекцию результатов и подписать Акт сдачи-приемки работ, либо дать мотивированный отказ от приемки.

5.6. По истечении 5-ти рабочих дней, определенных п.5.5 настоящего договора для приемки выполненных работ, при отсутствии подписанного Акта сдачи-приемки и мотивированного отказа от приемки работ, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате на основании односторонне оформленного Акта.

5.7. Внесение изменений и дополнений в проектную документацию, если это не является следствием устранения ошибок или недоработок Исполнителя, осуществляется Исполнителем за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к договору.
6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. За невыполнение работ в срок, предусмотренный по настоящему Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по договору за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы договора.

6.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной документации (п. 3.4 договора) он выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от суммы договора.
7. Форс-мажор

7.1. Стороны не несут ответственности, в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор): военными действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным бедствием значительной разрушительной силы и т.п.

7.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение сроков исполнения сторонами обязательств по договору на период времени, равный периоду времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства, если стороны не договорились об ином.

7.3. Освобождение какой-либо из сторон от ответственности вследствие действия форс-мажорных обстоятельств не влечет за собой освобождение от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение иных обязательств, возникших до наступления форс-мажорных обстоятельств.

7.4. Если действие форс-мажорных обстоятельств продолжается более чем 30 дней, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
8. Срок действия и порядок расторжения договора

8.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

8.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон. В случаях расторжения договора по соглашению Сторон, договор прекращает свое действие по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжения настоящего договора. При этом (в указанный выше период) Стороны должны произвести окончательные взаиморасчеты.

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, при отсутствии вины Исполнителя, письменно уведомив его не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения договора. При расторжении настоящего договора Заказчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результатов незавершенной работы.

8.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив письменно Исполнителя за 10 (де-сять) рабочих дней до даты расторжения Договора, в случае если Исполнитель нарушил существен-ные условия настоящего Договора, а именно:

* не приступил к работам в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента внесения аванса Заказчиком;
* не выполнил весь объем работ в сроки, согласованные в настоящем договоре.

8.5. При расторжении настоящего договора по вине Заказчика, Исполнитель вправе потребовать оплаты документально подтвержденной стоимости всех работ, выполненных на момент получения письменного уведомления о расторжении настоящего договора.

8.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, без каких-либо дальнейших обязательств перед Заказчиком, предупредив его письменно за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения договора, в случае нарушения Заказчиком существенных условий настоящего договора, каковыми являются:

* нарушение сроков оплаты, утвержденных в п. 3.5. настоящего договора;
* не исполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком п. 4.7 настоящего договора;

* отсутствие Заказчика или уполномоченного представителя без уважительной причины, подтвержденной документально, по указанному в настоящем договоре адресу в течение 15 (пятнадцати) дней.

9. Общие условия

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

9.2. Разногласия по Договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами.

9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства РФ.

9.4. Настоящий Договор заменяет любые другие предшествовавшие устные и письменные обязательства между Сторонами по предмету настоящего договора.

9.5. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы - по одному для каждой Стороны.

9.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Техническое задание на разработку дизайн - проекта.
Приложение № 2 - Состав дизайн - проекта.
Приложение № 3 - Стоимость услуг по разработке дизайн-проекта.
Приложение № 4 - График выполнения работ.

10. Адреса и реквизиты Сторон
"Исполнитель" "Заказчик"
Ф.И.О.
Адрес проживания:
Адрес регистрации:
Паспорт №
Кем выдан:
Дата выдачи:
моб.:
дом.:
E-mail:
11. Подписи Сторон
"Исполнитель" "Заказчик"

0

2

Приложение № 1

К договору № " " 200__ года
Техническое задание на разработку дизайн-проекта интерьера помещения (квартиры)
Адрес:
Общий метраж:
Количество членов семьи (пол, возраст): __________________________________________________________________
1. Количество комнат и их зональность:

http://i040.radikal.ru/0805/64/29c8316ce60ft.jpghttp://i024.radikal.ru/0805/ad/981c6bf12cbdt.jpghttp://i031.radikal.ru/0805/5d/d8252b2475c0t.jpghttp://i036.radikal.ru/0805/74/6bcd54983b38t.jpghttp://i037.radikal.ru/0805/c3/e3d4d3224579t.jpg
http://i044.radikal.ru/0805/15/407c8428cbd1.gif

0

3

Приложение № 2

К договору № " " 200__ года
Состав документации дизайн-проекта интерьера помещения (квартиры)

1. Обмерный чертеж помещений
2. План после перепланировки и экспликация помещений
3. План с указанием расположения мебели и технологического оборудования
4. План демонтажа перегородок
5. Монтажный план перегородок
6. План потолков
7. План электрики
8. План привязки электрики
9. План освещения
10. План привязки освещения
11. План разводки освещения на выключатели
12. План привязки выключателей
13. План расположения сантехники
14. План полов с указанием типа покрытий
15. План теплых полов
16. Развертка стен с раскладкой плитки с указанием размеров и площадей
17. Ведомость отделки помещений
18. Ведомость электроустановочных и малоточных изделий
19. Точки визуализации
20. Визуализация изображений помещений в перспективе (1 вид на помещение)

0

4

Приложение № 3

К договору № " " 200__ года

Примечание:

1 категория: Дизайн-проект помещений, не требующих сложных планировочных, стилевых и технологических решений (типовые квартиры, помещения без сложной перепланировки, офисы, а также крупные (от 200 м2) объекты).

2 категория: Дизайн-проект помещений, требующих нестандартных подходов к разработке планировочных решений и организации интерьера (квартиры свободной планировки, кафе, рестораны, банки, административные помещения и т. п., помещения площадью менее 50 м.кв.)

http://i003.radikal.ru/0805/e9/0d7ae499b29ft.jpg

0

5

Приложение № 4

График выполнения работ по разработке дизайн-проекта помещения

1. Этап - ____ рабочих дней (с________ 200_ г. по ________ 200_ г.)

* Обмерный чертеж (план) помещения
* План перепланировки (план возводимых, сносимых стен и перегородок)
* План зонирования помещения (план расстановки мебели и оборудования)
* Разработка стилевой концепции (цветовые эскизы) помещений (визуализация): 3 варианта общего стилевого решения на примере основного помещения +1 вариант на каждое помещение (после утверждения концепции).

2. Этап - ____ рабочих дней (с ________ 200_ г. по ________ 200_ г.)

* План потолков
* План освещения
* План привязки освещения
* План разводки освещения на выключатели
* План привязки выключателей
* План привязки электрики
* План расположения сантехники
* План полов с указанием типа покрытий
* Развертка стен с раскладкой плитки
* Ведомость отделки помещений
* Ведомость электроустановочных и мало-точных изделий
* Визуализация изображений помещений в перспективе (1 вид на помещение)

Примечание: по соглашению Сторон работы могут быть завершены досрочно

0

6

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ РАБОТ

К Договору N

от «__ » ___________ 2003 г.

Мы, нижеподписавшиеся, генеральный директор ООО __________________________ ________________ и ___________________составили настоящий Акт о том, что по Договору N __ от «__» __________ 2003 г.
Выполнены и приняты следующие работы:
1. Произведён натурный осмотр и визуальное исследование Объекта;
2. Выполнены необходимые обмеры помещений;
3. Обследованы инженерные коммуникации и конструкции;
4. Разработано и согласовано с Заказчиком Техническое задание на разработку дизайн-проекта.
5.Разработан эскизный проект Объекта на основании проведенных предпроектных работ, консультаций с Заказчиком и выданным Заказчиком ТЗ, состоящий из:
а) вариантов планировки;
б) рисунков перспектив для восприятия в объёме дизайнерских предложений;
в) рисунков, где прорисованы предметы условной мебели, осветительных приборов, предметов декора и т.д;
6. Разработан Рабочий проект на основании согласованного и утвержденного Заказчиком эскизного проекта .
7.Осуществлена Комплектация дизайн-проекта, согласно Списку таблиц, указанному в Приложении №3 к настоящему Договору.

Претензии у сторон по выполнению условий договора и оплате отсутствуют.

Работы выполнены в установленные сроки с надлежащим качеством.

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для обеих сторон.

Работу сдал: Работу принял:
__________________________ ____________________________
/_______________/ /_______________/
М.П.
«____»________________ 200__ г. «____»________________200__ г.

0

7

Акт осуществления авторского надзора

АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ РАБОТ

К Договору N

от « __ » _______ 2003 г.
Мы, нижеподписавшиеся, генеральный директор ООО __________________________ ________________ и ___________________составили настоящий Акт о том, что по Договору N __ от «__» _____________ 2003 г. осуществлён авторский надзор за реализацией дизайн – проекта по адресу г. ____________________
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для обеих сторон.

Работу сдал: Работу принял:
__________________________ ____________________________
/________________/ /_______________/
М.П. М.П.
«____»________________ 200_ г. «____»________________200_ г.

0

8

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ по интерьерам.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЧЕРТЕЖЕЙ
(КОРРЕКТИРУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЗАКАЗА)

№ Наименование чертежа
1. План обмеров помещений; план квартиры с указанием существующих площадей.
2. План обмеров помещений (диагонали), включая окна и двери.
3. Технические разрезы по помещениям с отметками существующих уровней.
4. Общий план квартиры с экспликацией и мебелью.
5. План привязки возводимых перегородок с указанием всех размеров, высот и толщины.
6. Развёртки стен по всем помещениям, узлы и декор колон.
7. План полов (напольных покрытий), включая пирог пола.
8. План подвесных и подшивных потолков.
9. Разрезы с указанием высот потолка. Фрагменты карнизов.
10. План отделки стен.
11. План – схема с указанием направления открывания дверей и указанием их месторасположения, моделей, артикулов и габаритов.
12. План – схема освещения, совмещённая с мебелью.
13. План привязки приборов освещения с указанием их мощности.
14. План привязки приборов освещения и выключателей по группам.
15. План привязки выключателей.
(Условные обозначения электрики).
16. План – схема электрических розеток, совмещённая с мебелью.
17. План привязки электрических розеток.
18. План тёплых полов (границы укладки).
19. Кухня. План расстановки мебели и оборудования.
(Монтажная схема установки).
20. Кухня. План привязки электрики (с указанием мощности каждого предмета кухонного оборудования).
21. Схема размещения сантехнических приборов с указанием их месторасположения, моделей, артикулов и габаритов.
22. Ванная. Привязка сантехнических приборов. Границы тёплого пола.
23. Ванная. План раскладки плитки на полу.
Развёртка стен с раскладкой плитки. Виды: «А», «B», «C», «D».
24. Гостевой санузел. Привязка сантехнических приборов. Границы тёплого пола.
25. Гостевой санузел. План раскладки плитки на полу.
Развёртка стен с раскладкой плитки. Виды: «А», «B», «C», «D».
26. План вентиляции и кондиционирования.
План привязки воздуховодов и термостатов.
27. План и развёртки столярных изделий. Виды: «А», «B», «C», «D».
28. План привязки аудио и видео системы (мультирум).
План привязки домашнего кинотеатра.
29. Чертежи с размерами зеркал.
30. Эскиз столярных изделий.
31. Эскиз витража.
32. Эскиз экранов на батареи.
33. Эскизы декоративно-художественных изделий.
34. Чертёж габаритов декоративных элементов.
35. Перспективы основных помещений.
36. Перспектива кухни – столовой 1шт.
37. Перспектива гостиной в одну сторону 1шт.
38. Перспектива гостиной в другую сторону 1шт.
39. Перспектив столовой 1 шт.
40. Перспектива спальни хозяйской – 1шт.
41. Ведомость чертежей
42. Ведомость отделки по помещениям с указанием площадей, периметров, объёмов
43. Чертёж подоконников и их установочный эскиз.
44. Чертёж по карнизам (лепнина) и плинтусам
45. Пояснительная записка об эксклюзивных отделочных материалах и изделиях (информация о стоимости, расходе материала, поставщиках и изготовителях, эскизные предложения изделий, способы монтажа или исполнения (для составления смет, возможности их приобретения, выполнения работ))
46. Схема дизайнерских предложений

0

9

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ТАБЛИЦ К ДИЗАЙН – ПРОЕКТУ
(КОРРЕКТИРУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ)
(РАБОЧИЙ ПРОЕКТ)


Наименование таблицы

1. Таблица мебели.
2. Таблица кухонной мебели и оборудования.
3. Таблица сантехнических приборов.
4. Таблица смесителей и аксессуары для ванных комнат и санузлов.
5. Таблица светильников.
6. Таблица электрических розеток и выключателей.
7. Таблица дверей и фурнитуры.
8. Таблица плитки напольной и настенной.
9. Таблица напольных покрытий.
10. Таблица оборудования тёплых полов.
11. Таблица по шторам, карнизам и тканям (покрывала).
12. Таблица столярных изделий.
13. Таблица отопительных приборов.
14. Таблица кондиционеров и вентиляторов.
15. Таблица экранов на батареи.
16. Таблица колеров настенных покрытий.
17. Таблица витражей.
18. Таблица по зеркалам.
19. Окончательная ведомость отделочных материалов.
20. Сводная спецификация мощностей по электрооборудованию.

0

10

ДОГОВОР № _____
на проведение авторского надзора

г. Санкт-Петербург « » 2003 г.

ОАО «***», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице ***, действующего на основании Устава, с одной стороны, и *** в лице генерального директора *** действующего на основании Устава организации и лицензии *** именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнить» принимает на себя выполнение работ по проведению авторского надзора по объекту ***

1.2. Требования к ведению авторского надзора определяется СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»

1.3. Ведение авторского надзора проводится по материалам ***, выполненным в 2002 г.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Содержание, стоимость и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом (Приложение № 1), составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

2.2. Авторский надзор осуществляется на весь период реконструкции здания.
Начало выполнения работ по настоящему договору: - апрель 2003 г.
Окончание работ по настоящему договору: - июнь 2003 г.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. За выполненную работу «Заказчик» оплачивает «Подрядчику», в соответствии с протоколов соглашения о договорной цене ***
3.2. Оплата выполненных работ производится ежеквартально на основании акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.3. Работа выполняется при выплате «Подрядчику» аванса в размере 40% от стоимости работ по договору в сумме *** руб..00 коп. в том числе НДС 20% *** руб. 00 коп.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. «Заказчик» оплачивает выполненные работы в соответствии с графиком посещения объекта в течение 5-ти рабочих дней со дня предъявления ему оформленного акта сдачи-приемки работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. «Подрядчик» и «Заказчик» несут ответственность за выполнение всех условий, предусмотренных договором, в соответствии с законодательством, действующим на период исполнения обязательств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Выезд на авторский надзор осуществляется в соответствии с утвержденным графиком и письменным (факсом) вызовом «Заказчика».

6.2. При наличии разногласий по проекту договора принимаются меры по их устранению в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Не урегулированные споры, передаются на рассмотрение Арбитражного суда.

6.4. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1. План-график ведения авторского надзора
2. Протокол соглашения о договорной цене
3. Смета № *** на ведение авторского надзора
4. Календарный план работы
5. Приказ по осуществлению авторского надзора
6.5. Стороны обязаны не позднее 10 календарных дней сообщать друг другу об изменениях своего места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

7.1. Срок действия договора устанавливается с момента подписания и перечисления аванса на расчетный счет «Исполнителя» и прекращается после завершения всех взаиморасчетов.

7.2. Банковские реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК: _________ИСПОЛНИТЕЛЬ: __________

0



Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2016 «QuadroSystems» LLC